保证履约保证金退回协议

**引言**

保证履约保证金退回协议是合同方之间签订的一份重要文件，旨在规范工程项目履约期间的保证金管理，确保履约完成后保证金的顺利退还。该协议对于维护合同双方的合法权益，保障项目的顺利实施具有重要意义。

**协议条款**

**1. 保证金性质**

保证金是指发包人按照合同约定向承包人支付的，用于保证承包人履行合同义务的担保金。保证金不属于项目工程费用，不得用于支付工程款或其他用途。

**2. 保证金支付**

承包人应在合同约定时间内向发包人支付合同金额一定比例的保证金。保证金的具体金额和支付方式由合同约定。

**3. 保证金保管**

收到保证金后，发包人应将保证金存入独立的保证金账户保管。账户名称应包含发包人和承包人的名称，并约定明确的账户用途。

**4. 保证金返还条件**

在合同约定的期限内，承包人履行合同各项义务，无质量缺陷、违约行为或其他违反合同条款的行为，发包人应当在收到承包人的退还保证金申请后，全额无息退还保证金。

**5. 保证金扣除**

在以下情况下，发包人有权从保证金中扣除相应金额：

• 承包人违反合同约定，造成工程质量缺陷；
• 承包人违反合同约定，导致工程工期延误；
• 承包人未履行合同约定的其他义务；
• 承包人因自身原因终止或解除合同，未经发包人同意；

**6. 争议解决**

对于保证金退还产生的争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的法院或仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

**协议效力**

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同的履约截止日止。

**其他事项**

本协议未尽事宜，按照国家法律、行政法规和行业规范执行。 任何一方经另一方同意，均可对本协议进行修改或补充。修改或补充内容需以书面形式体现。

本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

**发包人：**

• 名称：XXX 公司
• 地址：XXX
• 电话：XXX

**承包人：**

• 名称：XXX 公司
• 地址：XXX
• 电话：XXX

**日期：**

• 年：XXX
• 月：XXX
• 日：XXX